Закупівлі · Завершальні будівельні роботи

Капітальний ремонт будівель та споруд майнового комплексу кінологічного центру ГУНП в Черкаській області за адресою: м. Черкаси, … (код за ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи національного класифікатора України «Єдиний закупівельний словник»)

Приймають пропозиції до 29.11.2026 о 10:00 залишилось 14 днів 23 год 44 хв

Додати в календар

20 992 747,50 грночікувана вартість, без ПДВ

Замовник: ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ · ЄДРПОУ 40108667
Процедура: Відкриті торги з особливостями · критерій оцінки: найнижча ціна
Предмет: Роботи · ДК 021 45453000 Інші завершальні будівельні роботи
Номер: UA-2026-11-13-015759-a · сторінка в Prozorro ↗

Строки

Запитання до замовникадо 26.11.2026 о 00:00
Оскарження умовдо 26.11.2026 о 00:00
Подання пропозиційз 13.11.2026 о 19:44 до 29.11.2026 о 10:00
Аукціон30.11.2026 о 13:49

Час київський. Строк подання в Prozorro – точна мить: щойно вона настає, електронна система перестає приймати пропозиції, тож строк «о 00:00» означає кінець попереднього дня. Замовник може продовжити строк, якщо змінює документацію; дані тут оновлюються кожні 15 хвилин.

Що закуповують1

Мова (мови), якою (якими) повинні готуватися тендерні пропозиції: документи тендерної пропозиції, які складаються безпосередньо учасником процедури закупівлі відповідно до вимог тендерної документації, повинні бути викладені українською мовою. Більш детально у тендерній документації.

Позиція	Кількість	Поставка
Капітальний ремонт будівель та споруд майнового комплексу кінологічного центру ГУНП в Черкаській області за адресою: м. Черкаси, …45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація	1 робота	до 10.12.2027Черкаська область, м. Черкаси

Умови оплати й виконання

Післяоплата 100% – протягом 20 робочих днів після події «виконання робіт»Попередня оплата не передбачена, розрахунки проводяться по факту виконання робіт (можливі розрахунки шляхом поетапної оплати Замовником по факту виконання робіт). Оплата робіт здійснюється у межах одержаних коштів на казначейський рахунок замовника шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок підрядника упродовж 20 (двадцяти) робочих днів з дати підписання актів приймання виконани…
Виконання: 100% – 265 робочих днів від події «підписання договору»Підрядник приступає до виконання робіт протягом трьох днів з дня підписання договору при наявності дозвільної документації (за потреби) згідно чинного законодавства. Строки, початок, закінчення виконання робіт визначаються Календарним графіком виконання робіт, який є невід'ємною частиною договору. Датою закінчення виконання робіт вважається дата їх прийняття замовником, але не пізніше 10.12.2027.…

Що треба підтвердити

Вимоги, які замовник заповнив у Prozorro. Біля кожної позначено, чи потрібен документ (документ), чи досить відповіді в системі (відповідь). Які саме документи прийнятні – описано в тендерній документації (файли нижче).

У пропозиції

Учасник підтверджує ці вимоги, коли подає пропозицію.

Підстави для відмови в участі

Наявність не виконаних зобов'язань за раніше укладеним договором 1 документ

п. 45.2 Особливостей № 1178

Варіант: При відсутності не виконаних зобов'язань за раніше укладеним договором підтверджується, що

Учасник процедури закупівлі не мав з цим самим замовником договору про закупівлю, який було достроково розірвано через невиконання учасником своїх зобов’язань із застосуванням санкцій у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договорувідповідь

Або: При наявності не виконаних зобов'язань за раніше укладеним договором підтверджується, що

Учасник процедури закупівлі вжив заходів для доведення своєї надійності, а саме: сплатив або зобовʼязався сплатити відповідні зобовʼязання та відшкодування завданих збитківдокумент

Вчинення економічних правопорушень

п. 47.4 Особливостей № 1178

Учасник процедури закупівлі протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендеріввідповідь

Порушення справи про банкрутство

п. 47.8 Особливостей № 1178

Учасник процедури закупівлі не визнаний в установленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедуравідповідь

Наявність антикорупційної програми

п. 47.10 Особливостей № 1178

Варіант: Резидентом підтверджується, що

Учасник процедури закупівлі має антикорупційну програму чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програмивідповідь

Або: Нерезидентом підтверджується, що

Учасник процедури закупівлі є нерезидентомвідповідь

Вчинення правопорушень, повʼязаних із застосуванням санкцій

п. 44.1 Особливостей № 1178

Учасник процедури закупівлі або кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер) юридичної особи - учасника процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції", крім випадку, коли активи такої особи в установленому законодавством порядку передані в управління АРМАвідповідь
Учасник процедури закупівлі не є громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран (крім того, що проживає на території України на законних підставах); юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран; юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі - активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь/…відповідь
Учасник процедури закупівлі не пропонує в тендерній пропозиції товари походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран (за винятком товарів походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протяг…відповідь

Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі

п. 47.9 Особливостей № 1178

Варіант: Резидентом підтверджується, що

У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"відповідь

Або: Нерезидентом підтверджується, що

Учасник процедури закупівлі є нерезидентом яким було надано повну інформацію про кінцевих бенефіціарних власників, у спосіб, визначений замовником у тендерній документаціївідповідь

Кваліфікаційні критерії

Наявність працівників відповідної кваліфікації 1 документ

ст. 16.2.2 Закону № 922

Наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвіддокумент

Наявність досвіду виконання аналогічного договору 1 документ

ст. 16.2.3 Закону № 922

Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)документ

Наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій 1 документ

ст. 16.2.1 Закону № 922

Наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологійдокумент

Наявність фінансової спроможності 1 документ

ст. 16.2.4 Закону № 922

Наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністюдокумент

Умови пропозиції

Строк дії тендерної пропозиції

ст. 22.2.11 Закону № 922

Строк дії тендерної пропозиції із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій – 120 деньвідповідь

Мова (мови) тендерної пропозиції

ст. 21.2.8 Закону № 922

Мова тендерної пропозиції – ukrвідповідь

Лише переможець

Ці документи подає тільки переможець – після того, як замовник визначить його, у строк, встановлений документацією.

Підстави для відмови в участі

Вчинення корупційних правопорушень 2 документи

п. 47.2 Особливостей № 1178

Варіант: Юридичною особою підтверджується, що

Відомості про учасника процедури закупівлі не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушеннявідповідь
Керівника учасника процедури закупівлі, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцієюдокумент

Або: Фізичною особою підтверджується, що

Учасника процедури закупівлі не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцієюдокумент

Вчинення кримінальних правопорушень 2 документи

п. 47.5 Особливостей № 1178

Варіант: Фізичною особою підтверджується, що

Учасник процедури закупівлі не був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядкудокумент

Або: Юридичною особою підтверджується, що

Керівник учасника процедури закупівлі не був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядкудокумент

Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми 2 документи

п. 47.12 Особливостей № 1178

Варіант: Фізичною особою підтверджується, що

Учасника процедури закупівлі не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьмидокумент

Або: Юридичною особою підтверджується, що

Керівника учасника процедури закупівлі, яка є учасником процедури закупівлі, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьмидокумент

Кваліфікаційні критерії

Інформування про субпідрядників/співвиконавців 1 документ

п. 47 Особливостей № 1178

Варіант: При відсутності залучених спроможностей субпідрядника/співвиконавця або в обсязі не більше ніж 20% вартості договору підтверджується, що

Учасник закупівлі, разом із залученими спроможностями субпідрядника/співвиконавця (за наявності), відповідає кваліфікаційним критеріям відповідно до частини третьої статті 16 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"відповідь

Або: При наявності залучених спроможностей субпідрядника/співвиконавця в обсязі не менше ніж 20% вартості договору підтверджується, що

Субʼєкт господарювання, спроможності якого залучаються до виконання робіт та послуг не має підстав, визначених у частині першій статті 17 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"документ

Перевіряє замовник

Замовник перевіряє ці підстави сам; учасникові зазвичай досить підтвердити їх відповіддю в системі.

Підстави для відмови в участі

Наявність впливу на прийняття рішення замовника 1 документ

п. 47.1 Особливостей № 1178

Учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлідокумент

Наявність зв'язку учасника з іншими учасниками процедури або замовником 1 документ

п. 47.7 Особливостей № 1178

Учасник процедури закупівлі є пов'язаною особою з іншими учасниками та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовникадокумент

Перелік документів з тендерної документації

Витяг зроблено автоматично з файлів закупівлі: назви документів наведено так, як їх написав замовник. Перед поданням звірте з оригіналом – посилання на файл біля кожного розділу.

Що подає учасник: кваліфікація та інші документи

З файлу ТД.doc, додаток 1

Наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвідУ цій закупівлі відповідно до проєктної документації замовник вимагає підтвердити наявність в учасника основних інженерних працівників:головного інженера або іншої особи, яка здійснює технічне керівництво діяльністю будівельної організаціїначальника дільниці / виконавця робіт або іншої особи, яка виконує його функції;сертифікований інженер-проектувальник в частині кошторисної документації, який підписує кошторисну документацію учасника (надати чинний на дату кінцевого строку подання пропозиції кваліфікаційний сертифікат сертифікованого інженера-проектувальника в частині кошторисної документації, завірений печаткою та підписом такого інженера-проектувальника).Також учасник повинен підтвердити наявність працівників робітничих спеціальностей, яких він має залучити до виконання робіт. До довідки мають входити (не обмежуючись) робітники таких спеціальностей (професій):1. Бетоняр;2. Тесляр;3. Штукатур;4. Лицювальник-плиточник;5. Маляр;6. Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій;
11.2.Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)На підтвердження наявності документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору учасник процедури закупівлі має надати довідку за Формою 2.Форма 2Довідка з інформацією про наявність документально підтвердженогодосвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору№1. Відомості про контрагента аналогічного договору (місцезнаходження, власне ім’я та прізвище відповідальної особи, номер телефону, код згідно з ЄДРПОУ)1. Номер та дата укладання договору.2. Предмет договору.3. Ціна договору
1. Відомості про контрагента аналогічного договору (місцезнаходження, власне ім’я та прізвище відповідальної особи, номер телефону, код згідно з ЄДРПОУ)1. Номер та дата укладання договору.2. Предмет договору.3. Ціна договоруДокумент(и), що підтверджують виконання договору в повному обсязі (акти виконаних робіт, видаткові накладні, тощо) із вказівкою суми виконання аналогічного договору (аналогічних договорів) та / або позитивний лист-відгук (№, дата)
Наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологійУчасник в складі тендерної пропозиції повинен подати довідку за Формою 3 про наявність техніки (транспортних засобів, основних будівельних машин, механізмів, обладнання та устаткування), необхідної для виконання робіт, що є предметом закупівлі.Форма 3Довідка про наявність техніки (транспортних засобів, основних будівельних машин, механізмів, обладнання та устаткування)№з/пПерелік техніки відповідно до підсумкової відомості ресурсівНайменування техніки (марка або модель)Кіль-кістьРеквізитів документа, що підтверджує приналежність (серія, №, дата свідоцтва про реєстрацію, або №, дата договору оренди/лізингу/надання послуг тощо)12
Наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністюУчасник має надати у складі своєї тендерної пропозиції звіт про фінансові результати за останній звітній період, або податкову декларацію з податку на прибуток, або декларацію платника єдиного податку, що підтверджують обсяг річного доходу (виручки) або інший відповідний документ, не менше ніж очікувана вартість предмета закупівлі, з підтвердженням (відміткою, або квитанцією) про прийняття звітності відповідними органами.
Документи, що підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника умовам технічної специфікації
Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам щодо предмета закупівлі, встановлених Технічним завданням (технічною специфікацією) замовника, учасник у складі тендерної пропозиції надає сформовану згідно вимог кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 №281 (далі – Настанова), з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 19.11.2025 №1512 «Деякі особливості визначення вартості будівництва в умовах воєнного стану» (далі – Постанова 1512) кошторисну документацію, у форматі PDF (підписану уповноваженою особою учасника та з підписом і печаткою інженера-кошторисника у частині кошторисної документації), яка має складатися з: договірної ціни, пояснювальної записки, локального(их) кошторису (ів) та підсумкової відомості ресурсів.При розрахунку договірної ціни учасник повинен враховувати наступні умови:Вид договірної ціни за умовами цієї закупівлі: тверда.Проектною документацією «Капітальний ремонт будівель та споруд майнового комплексу кінологічного центру ГУНП в Черкаській області за адресою: м. Черкаси, …» передбачені кошти на покриття ризиків, які замовник враховує в очікуваній вартості предмета закупівлі, та вимагає обов’язковість їх передбачення учасником у складі договірної ціни, у розмірі 2,4 % від суми вартості будівельно-монтажних робіт (прямі витрати та загальновиробничі витрати), без урахування кошторисного прибутку, адміністративних витрат та податку на додану вартість.Проектною документацією «Капітальний ремонт будівель та споруд майнового комплексу кінологічного центру ГУНП в Черкаській області за адресою: м. Черкаси, …» передбачені кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, які замовник враховує в очікуваній вартості предмета закупівлі, та вимагає обов’язковість їх передбачення учасником у складі договірної ціни (інформаційно: Прогнозний рiвень iнфляцiї в будiвництвi першого року будiвництва визначений проєктною документацією, коефiцiєнт - 1,113)Відповідно до пп. 4 п. 1 Постанови 1512 під час формування договірної ціни:- загальновиробничі витрати визначаються на рівні не більше 10 % суми прямих витрат,- адміністративні витрати - не більше 3 % суми прямих витрат,- кошторисний прибуток - на рівні не більше 15 % суми прямих витрат.6. Відповідно до пп. 6 п. 1 Постанови 1512 під час формування договірної ціни розмір кошторисної заробітної плати розраховується підрядником самостійно з урахуванням середньомісячної заробітної плати одного працівника, що відповідає середньому розряду складності робіт у будівництві 3,8, в режимі повної зайнятості, яку підрядник планує отримувати на об’єкті.7. Вартість електричної енергії та води, що мають бути витрачені при виконанні робіт не враховуються / не включаються у розрахунок вартості Договірної ціни, оскільки джерела живлення надає безпосередньо замовник.8. До ціни тендерної пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені учасником у процесі здійснення процедури закупівлі, витрати, пов’язані з укладанням договору, витрати на оплату виконання робіт / надання послуг іншими суб’єктами господарювання, ніж переможцем процедури закупівлі, та витрати, що відповідно до характеристик предмета закупівлі не належать до розрахункової вартості ціни тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі.
Для підготовки тендерної пропозиції та розрахунку ціни тендерної пропозиції (договірної ціни) учасника замовник на підставі п.5.1 Настанови у складі Технічного завдання (технічної специфікації) надає відомість обсягів робіт (Таблиця 1), та відомість ресурсів до неї без цін в частині Розділу ІIІ «Будівельні матеріали, вироби і комплекти» (Таблиця 2).У разі якщо проєктна документація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, завжди мається на увазі «або еквівалент».При цьому характеристики «еквівалента» повинні відповідати технічним, якісним, функціональним, екологічним характеристикам, що передбачені затвердженою проєктною документацією, його використання не повинно призводити до необхідності зміни технології та коригування проєктних рішень та змінювати суттєві експлуатаційні характеристики проєкту будівництва.У разі пропонування учасником «еквіваленту» матеріалів, матеріальних ресурсів або комплектуючих, зазначених у Таблиці 2 Технічної специфікації, учасник додатково надає таблицю у довільній формі, у якій у порівняльному вигляді зазначаються основні технічні та якісні характеристики матеріалів, матеріальних ресурсів або комплектуючих, визначених замовником, та запропонованого еквіваленту.До основних технічних та якісних характеристик матеріалів, матеріальних ресурсів або комплектуючих належать властивості, які забезпечують належну якість, надійність, довговічність та ефективність використання матеріалів і комплектуючих.Запропонований еквівалент не повинен мати технічні та якісні характеристики, гірші за характеристики, визначені замовником у Технічній специфікації.
Документи, які підтверджують повноваження особи на підписання тендерної пропозиції, якщо підписантом тендерної пропозиціє є не керівник учасника.
Для службової (посадової) особи або представника учасника:розпорядчий документ про призначення (обрання) на посаду відповідної особи (протокол зборів засновників (загальних зборів учасників) та/або наказ про призначення тощо);та/або довіреність (доручення) з відповідним підтвердженням повноваження службової (посадової особи) учасника, що підписала від імені учасника відповідну довіреність (доручення);та/або інший документ (документи), що підтверджує повноваження службової (посадової) особи учасника на підписання тендерної пропозиції.У разі якщо тендерна пропозиція підписується учасником, який є фізичною особою чи фізичною особою-підприємцем, з метою належної ідентифікації фізичної особи, яка здійснює участь у процедурі закупівлі, перевірки відповідності поданих учасником відомостей даним про відповідну фізичну особу-підприємця та забезпечення достовірності ідентифікації особи, яка подає тендерну пропозицію та у разі визначення переможцем укладатиме договір про закупівлю, такий учасник надає копію паспорту (у випадку, якщо паспорт оформлено у вигляді книжечки: копію 1-5 сторінки (6 сторінки, якщо вона заповнена) та місце проживання; якщо паспорт оформлено у формі картки, що містить безконтактний електронний носій: копію обох сторін паспорту, разом з довідкою про внесення відомостей до Єдиного державного демографічного реєстру).У випадку якщо такий учасник уповноважує на подання тендерної пропозиції іншу особу (представника), у складі тендерної пропозиції подається довіреність або інший документ, що підтверджує повноваження такого представника учасника.
Інформація про відсутність підстав, визначених у пунктах 45 і 47 Особливостей, згідно з пунктом 5.6 тендерної документації, а саме:
Інформація про відсутність підстав, визначених у пункті 47 Особливостей (крім підпунктів 1 і 7), підтверджується учасником шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції, а саме шляхом заповнення окремих електронних полів в електронній системі закупівель.Учасник процедури закупівлі, який є нерезидентом підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції.В разі відсутності технічної реалізації самостійного декларування в електронній системі закупівель, такий учасник має надати у складі тендерної пропозиції довідку в довільній формі, яка має містити інформацію про його кінцевих бенефіціарних власників, а саме:- прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);- країна громадянства (підданства), а в разі, коли кінцевий бенефіціарний власник — іноземець є громадянином (підданим) кількох країн, — усі країни його громадянства (підданства);- характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу);- повне найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому така особа є кінцевим бенефіціарним власником, характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу);У разі коли учасник процедури закупівлі має намір залучити інших суб'єктів господарювання як субпідрядників / співвиконавців в обсязі не менш як 20 відсотків вартості договору про закупівлю, такий учасник підтверджує відсутність підстав для відмови в участі у відкритих торгах, визначених у пункті 47 Особливостей, залученого (них) суб’єкта (ів) господарювання як субпідрядника / співвиконавця довідкою у довільній формі про засвідчення відсутності підстав, визначених у пункті 47 Особливостей, стосовно залучених співпідрядників / співвиконавців із зазначенням найменування співпідрядника / співвиконавця та переліку підстав визначених пунктом 47 Особливостей.У разі участі об’єднання учасників підтвердження відсутності підстав, визначених у пункті 47 Особливостей, здійснюється щодо кожного такого учасника шляхом подання довідки в довільній формі від кожного учасника об’єднання про відсутність підстав, визначених у пункті 47 Особливостей;
Інформація про відсутність підстав, визначених у підпункті 1 пункту 45 Особливостей. Учасник, який надав найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію, що є аномально низькою, повинен надати протягом одного робочого дня з дня визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції обґрунтування в довільній формі щодо цін або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції.Обґрунтування аномально низької тендерної пропозиції може містити інформацію про:досягнення економії завдяки застосованому технологічному процесу виробництва товарів, порядку надання послуг чи технології будівництва;сприятливі умови, за яких учасник процедури закупівлі може поставити товари, надати послуги чи виконати роботи, зокрема спеціальну цінову пропозицію (знижку) учасника процедури закупівлі;отримання учасником процедури закупівлі державної допомоги згідно із законодавством.
Інформація про відсутність підстав, визначених у підпункті 2 пункту 45 Особливостей, підтверджується учасником шляхом надання у складі тендерної пропозиції:інформації (довідки довільної форми) про відсутність фактів невиконання своїх зобов’язань за раніше укладеним договором про закупівлю з замовником, що призвело до його дострокового розірвання і застосування санкцій у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договоруабодокументального підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність зазначеної підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі, а саме: документів, які підтверджують, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків.
Учасник у складі тендерної пропозиції має надати документ про створення об’єднання (надається виключно у разі, якщо тендерна пропозиція подається об’єднанням учасників).
У разі залучення учасником субпідрядника / співвиконавця учасник у складі тендерної пропозиції має надати:
Інформаційну довідку щодо кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання Робіт як субпідрядника / співвиконавця в обсязі не менше 20 відсотків від вартості договору про закупівлю, яка повинна містити наступну інформацію (не обмежуючись):- повне найменування субпідрядника / співвиконавця;- код ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер для фізичних осіб;- місцезнаходження та номер телефону;- види робіт, які передбачається доручити субпідряднику /співвиконавцю;- орієнтовна вартість робіт субпідрядника/ співвиконавця, сумою (грн.) та у відсотках (%) до ціни тендерної пропозиції учасника.
Лист у довільній формі від кожного субпідрядника / співвиконавця, інформація щодо якого зазначається у довідці про залучення субпідрядників / співвиконавців на виконання робіт, які передбачаються до виконання субпідрядниками / співвиконавцями про згоду на виконання робіт, що будуть йому доручені, із зазначенням замовника, назви предмета закупівлі, номера закупівлі в електронній системі Prozzoro.
Дозвільні документи, як то ліцензія або дозвіл або декларація, яка на період дії воєнного стану відповідно до законодавства надає право на провадження виду господарської діяльності / виконання робіт з будівництва / виконання виду робіт, або довідка в довільній формі з посиланням на відкритий реєстр уповноваженого органу з розміщеною інформацією про наявність щодо учасника такого документа, або лист – роз’яснення у довільній формі щодо ненадання та / або відсутності такої інформації
У випадку якщо учасник не планує залучати субпідрядників / співвиконавців до виконання робіт в обсязі не менше 20 відсотків від вартості договору про закупівлю, та/або до виконання робіт, що потребують наявності в їх виконавця відповідних документів дозвільного характеру, такий учасник надає у складі тендерної пропозиції відповідну інформацію у довільній формі (довідка, інформаційний лист, тощо) щодо незалучення таких субпідрядників / співвиконавців.
На виконання вимоги абзацу восьмого підпункту 1 пункту 44 Особливостей у разі якщо:
Учасник, який є громадянином Російської Федерації / Республіки Білорусь / Ісламської Республіки Іран або юридична особа, у якій кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, є громадянин Російської Федерації / Республіки Білорусь / Ісламської Республіки Іран, надає у складі тендерної пропозиції копію одного з документів, що підтверджує проживання на території України такою особою на законних підставах, відповідно до статті 1 Закону України «Про громадянство України», а саме:паспорт громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року, де міститься відмітка про постійну чи тимчасову прописку на території України;абореєстрація на території України такою особою свого національного паспорта;абопосвідка на постійне чи тимчасове проживання на території України;абовійськовий квиток, виданий такій особі, яка в установленому порядку уклала контракт про проходження військової служби у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту або Національній гвардії України;абопосвідчення біженця чи документ, що підтверджує надання притулку в Україні;абоінші документи, що діють на території України.
Учасником є юридична особа, утворена та зареєстрована відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі – активи), якої є Російська Федерація / Республіка Білорусь / Ісламська Республіка Іран, громадянин Російської Федерації / Республіки Білорусь / Ісламської Республіки Іран (крім тих, що проживають на території України на законних підставах), юридична особа, яка утворена та зареєстрована відповідно до законодавства Російської Федерації / Республіки Білорусь / Ісламської Республіки Іран, але активи такої юридичної особи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, то учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати:ухвалу слідчого судді або ухвалу суду про передання активів в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів*;абозгоду самого власника активів про передання активів, підпис якої нотаріально завірений в установленому законодавством порядку.* У разі якщо на дату подання тендерної пропозиції учасника ухвала слідчого судді або ухвала суду оприлюднена в Єдиному державному реєстрі судових рішень, учасник у складі тендерної пропозиції надає довідку довільної форми із зазначенням номера справи та дати ухвалення рішення суду.
У разі, якщо місцезнаходження (місце проживання) учасника зареєстроване на тимчасово окупованій території, учасник має надати підтвердження зміни податкової адреси на іншу територію України видане уповноваженим на це органом.ПриміткаТимчасово окупованою територією є частини території України, в межах яких збройні формування Російської Федерації та окупаційна адміністрація Російської Федерації встановили та здійснюють фактичний контроль або в межах яких збройні формування Російської Федерації встановили та здійснюють загальний контроль з метою встановлення окупаційної адміністрації Російської Федерації.
Інформація про ціну тендерної пропозиції зазначається шляхом заповнення окремого поля електронної форми.Учасник незалежно від його системи оподаткування, в електронній системі закупівель зазначає ціну тендерної пропозиції без ПДВ.
Чинний документ на право провадження виду господарської діяльності / виконання робіт з будівництва та/або виконання виду робіт, а саме:
Ліцензія або дозвіл або декларація, тощо, яка на період дії воєнного стану відповідно до законодавства надає право на провадження виду господарської діяльності / виконання робіт з будівництва / виконання виду робіт, або довідка в довільній формі з посиланням на відкритий реєстр уповноваженого органу з розміщеною інформацією про наявність щодо учасника такого документа.У разі якщо учасник не надає відповідні документи, він надає лист-роз’яснення, щодо ненадання та / або відсутності такої інформації / документів.У разі якщо учасником є об’єднання учасників, такий документ надається таким об’єднанням чи одним з його учасників.
Інша інформація
У разі якщо учасник процедури закупівлі здійснює фінансово-господарську діяльність без застосування печатки згідно з законодавством, він повинен надати у складі тендерної пропозиції довідку в довільній формі, в якій зазначається відповідна інформація.
Довідку в довільній формі, що містить інформацію про учасника процедури закупівлі, за підписом керівника або уповноваженої особи учасника, а саме:повну назву учасника;ПІБ, посада, контактний номер телефону керівника юридичної особи;ідентифікаційний код юридичної особи (код ЄДРПОУ) або ІПН фізичної особи-підприємця;місцезнаходження учасника (юридична адреса, фактична адреса тощо);банківські реквізити;ПІБ, посада, контактні телефони, електронна адреса особи, яка відповідальна здійснювати зв'язок із замовником;обрану система оподаткування;Учасник може додати іншу інформацію до Довідки.
Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань або будь-який інший документ датою видачі що не перевищує 30 днів до дати оголошення закупівлі, що містить інформацію про кінцевих бенефіціарних власників учасника.
У разі якщо засновником учасника є юридична особа нерезидент, такий учасник надає інформацію щодо повного найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код (за наявності) засновника юридичної особи, в якому така особа (засновник учасника) є кінцевим бенефіціарним власником, характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу), або лист – роз’яснення у довільній формі щодо ненадання та / або відсутності такої інформації.
Копія свідоцтва або витягу з реєстру про реєстрацію платника податку на додану вартість (у разі сплати учасником ПДВ) або копія свідоцтва або витягу про право сплати єдиного податку (у разі сплати учасником єдиного податку).
Діючий(-і) дозвіл(-оли), або Декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці, зареєстровану Державною службою України з питань праці чи її територіальними органами, на виконання видів робіт підвищеної небезпеки або лист-роз’яснення в довільній формі, у якому зазначає підстави щодо ненадання відповідних документів.
Учасник-нерезидент повинен надати документи з урахуванням особливостей законодавства його країни походження (далі – аналоги документів).У разі подання учасником-нерезидентом аналогу документа (аналогічний документ, що за змістом відповідає документу, який вимагається замовником, містить аналогічне наповнення та інформацію, що вимагається замовником) або в разі, якщо законодавством країни, де зареєстрований учасник-нерезидент (субпідрядник / співвиконавець-нерезидент у разі їх залучення у разі закупівлі робіт), не передбачено надання відповідних документів, учасник-нерезидент (субпідрядник / співвиконавець-нерезидент у разі їх залучення в разі закупівлі робіт) повинен надати довідку в довільній формі з відповідними роз’ясненнями. Аналоги документів повинні містити примітку, у якій зазначено, на заміну яких документів вони надані учасником-нерезидентом.Примітка Учасники-нерезиденти з країн Європейського Союзу надають форми документальних доказів, які охоплює eCertis (https://ec.europa.eu/tools/ecertis/#/search).
Локальний кошторис 02-01-01 на будівля чергової
Роздiл 1. Демонтажні роботи
Демонтаж віконних блоків площею до 2 м2 зметалопластику в кам'яних стінах житлових ігромадських будівельм27,3
Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, укосівта стелі, площа відбивання в одному місці більше 5 м2м2
Розбирання обшивки стін з OSB-плитм2
Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної,перхлорвінілової фарбим2
Розбирання бетонної стяжким2
Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та релінум2
Розбирання дощатих покриттів підлогм2
Розбирання покриттів підлог з керамічних плитокм2
Розбирання дерев'яних плінтусівм
Розбирання дерев'яних карнизівм
Демонтаж пластикових підвіконних дошокм
Очищення вручну простих фасадів від вапняної фарби зземлі та риштуваньм2
Розбирання дерев'яних віконних молдингівм
Розбирання бетонних ганківм31,5
Розбирання кладки необлицьованих печейм34,5
(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зісталевих водогазопровідних неоцинкованих трубдіаметром 32 ммм
Розбирання трубопроводів з труб чавуннихканалізаційних діаметром до 50 ммм
Демонтаж раковин [умивальників]к-т
(Демонтаж) пожежного щиташт
Розбирання сталевих димарів Ф200ммм27,5
Розбирання кам'яної кладки простих стін із цеглим37,7
Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах звідбиванням штукатурки в укосахшт
Знімання засклених віконних рамм24,4
Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах звідбиванням штукатурки в укосахшт
Знімання дверних полотенм24,7
Розбирання покриттів покрівлі з хвилястихазбестоцементних листівм263,3
Розбирання крокв зі стояками та підкосами з дощокм263,3
Розбирання бетонної плити товщ. 250ммм34,9
Розбирання дерев'яної обшивки (шальовані стіни)м223,6
(Демонтаж) дерев'яних колонм32,46
Роздiл 2. Підлоги
Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту зрозробленням та навантаженнямм38,4
Перевезення ґрунту до 10 кмт14,7
Улаштування підстильного шару піщаногом34,17
Улаштування підстильного шару щебеневогом34,17
Улаштування прокладної пароізоляції в один шарм241,7
Влаштування демпферної стрічким
Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм побетонній основі площею понад 20 м2м241,7
На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжкидодавати або виключатим241,7
Армування стяжки дротяною сіткоюм241,7
Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині ізсухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 штм241,7
Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічнихплиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючоїсумішім24,36
Роздiл 3. Стеля
Антисептування водними сумішами стельм2
Проклеювання стиків бутилкаучуковую стрічкоюм47,6
Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель ізметалевих профілівм239,8
Улаштування підшивки горизонтальних поверхоньпідвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистимилистами.м239,8
Безпіщане накриття поверхонь стель розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 ммпри нанесенні за 3 разим239,8
Безпіщане накриття поверхонь стель розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шартовщиною 0,5 мм додавати або вилучатим239,8
Поліпшене фарбування полівінілацетатнимиводоемульсійними сумішами стель по збірнихконструкціях, підготовлених під фарбуванням239,8
Роздiл 4. Стіни
Грунтування стінм296,7
Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштуваннякаркасум296,7
Улаштування склосітким296,7
Безпіщане накриття поверхонь стін розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 ммпри нанесенні за 2 разим296,7
Безпіщане накриття поверхонь стін розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шартовщиною 0,5 мм додавати або вилучатим296,7
Поліпшене фарбування полівінілацетатнимиводоемульсійними сумішами стін по збірнихконструкціях, підготовлених під фарбуванням296,7
Роздiл 5. Утеплення горища
Утеплення перекриттів, покриттів мінеральною ватоюм311,575
Улаштування прокладної пароізоляції в один шарм246,3
Роздiл 6. Прорізи
Заповнення дверних прорізів готовими двернимиблоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'янихстінахм23,69
Установлення металевих дверних коробок ізнавішуванням дверних полотенм23,48
Установлення пластикових підвіконних дошокм
Установлення віконних зливівм
Роздiл 7. Фасад
Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стінигладкім2
Утеплення цоколю пінополістиролом товщиною 100 ммз опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкім2
Полівінілацетатне фарбування нових фасадів зриштувань по підготовленій поверхнім2-10
Утеплення фасадів мінватою товщиною 30 мм зопорядженням декоративним розчином за технологією"CEREZIT". Укоси, ширина до 300 ммм2
Установлення віконного профілю ПВХ-примиканням
Роздiл 8. Ганок №1 - 2 шт.
Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м безкріплень з укосами, група ґрунту 2м3
Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскидим3
Перевезення ґрунту до 10 кмт
Улаштування основи піщаноїм3
Улаштування основи щебеневоїм3
Улаштування прокладної гідроізоляції в один шарм2
Улаштування залізобетонного ганкум3
Деформаційний шов з пінополістиролум
Улаштування вертикальної гідроізоляції бітумноюмастикоюм2
Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині ізсухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 штм210,2
Маркування ребер першої та останьої сходиноксходового маршу та пандусум шва7,2

Що має містити пропозиція

З файлу Додаток №3 Проєкт договору.docx, додаток 3

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
Підрядник зобов'язується в порядку і на умовах, зазначених даним Договором, своїми силами і засобами, відповідно до проєктної документації та умов Договору на власний ризик за завданням Замовника виконати роботи по об’єкту будівництва Замовника, а Замовник зобов'язується створити Підряднику необхідні для виконання робіт умови, прийняти і оплатити виконані роботи відповідно до умов визначених Договором.
Склад та обсяги робіт, що доручаються до виконання Замовником Підряднику визначені проектною документацією та зазначаються в Локальному кошторисі (Додатки № ____ до Договору), що призведе до поліпшення нерухомого майна.
Склад та обсяги Робіт можуть бути переглянуті в процесі виконання Робіт у разі внесення змін до проектної документації у порядку, що зазначений у п. 53 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2005 р. № 668 (далі у тексті — Загальні умови).
Підрядник підтверджує, що укладання та виконання ним цього Договору не суперечить нормам чинного законодавства України та відповідає його вимогам (зокрема, щодо отримання всіх необхідних дозволів та погоджень), а також підтверджує те, що укладання та виконання ним цього Договору не суперечить положенням його установчих документів.
Підрядник підтверджує, що він має всі необхідні дозволи (дозвільні документи), які вимагаються законодавством України для виконання ним своїх обов’язків за цим Договором.
Підрядник забезпечує виконання Робіт матеріальними ресурсами, відповідає за їх якість і відповідність вимогам, установленим нормативними документами та документацією.
У разі, якщо після укладання Договору, законодавством України будуть встановлені вимоги щодо обов’язкової наявності будь-яких дозвільних документів (зокрема ліцензії тощо), наявність яких Підряднику дозволить виконувати Роботи та володіти і використовувати обладнання на умовах Договору у відповідності до вимог законодавства, Підрядник зобов’язується одержати такі дозвільні документи та повідомити Замовника про наявність у нього таких документів, з наданням належним чином завірених їх копій, при цьому виконання Робіт, володіння та використання обладнання без наявності у Підрядника відповідних дозвільних документів за Договором не здійснюється.
У разі, якщо протягом виконання умов цього Договору будуть мати місце зміни умов (обставин), передбачених п. 1.9. цього Договору, Підрядник зобов’язаний повідомити про це Замовника у строк, що не перевищує 3 (трьох) календарних днів з дати настання таких змін.
Підрядник приступає до виконання робіт за Договором протягом трьох днів з дня підписання Договору при наявності дозвільної документації (за потреби) згідно чинного законодавства.
Строки, початок, закінчення виконання Робіт визначаються Календарним графіком виконання робіт, який є невід'ємною частиною Договору (Додаток № ___ до даного Договору).
Строки виконання робіт (будівництва об'єкта) можуть бути змінені з внесенням відповідних змін у Договір в разі:
невиконання або неналежного виконання Замовником своїх зобов'язань (порушення умов фінансування, несвоєчасне надання будівельного майданчика (фронту робіт), проектної документації, ресурсів тощо);
внесення змін до проектної документації;
Замовник може приймати рішення про уповільнення темпів виконання робіт, їх зупинення або прискорення з внесенням відповідних змін у договір підряду.
ДОГОВІРНА ЦІНА (ЦІНА ДОГОВОРУ)
Договірна ціна Робіт (Додаток № 1 до Договору) визначається на основі Локального кошторису (Додатки № ___ до Договору), є твердою і складає:
Договірна ціна Робіт (Додаток № 1 до Договору) визначається на основі Локального кошторису (Додатки № ___ до Договору), є твердою і складає:
Визначення Договірної ціни проводиться згідно Кошторисних норм України «Настанови з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві» (далі - Настанова), з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 19.11.2025 №1512 «Деякі особливості визначення вартості будівництва в умовах воєнного стану» відповідно до проектно-кошторисної документації, тендерної документації, тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та вимог чинного законодавства.
Фінансування виконання Робіт проводиться відповідно до Плану фінансування робіт, який складається Замовником, узгоджується з Підрядником та є невід’ємною частиною Договору (Додаток №______).
План фінансування робіт складається на весь період виконання Робіт. Відповідно до Договору Замовник має право у визначені строки уточнити План фінансування робіт з урахуванням наявного бюджетного призначення (бюджетних асигнувань), обсягів фактично виконаних Робіт тощо. Одночасно із уточненням Плану фінансування Сторони вносять зміни в інші умови Договору.
Підрядник гарантує та підтверджує, що ціни на матеріальні ресурси, що зазначені в Додатку №_______не перевищують середні ціни в регіоні.
У разі перевищення ціни усі пов'язані з цим витрати несе Підрядник, якщо інше не встановлено чинним Законодавством України та умовами цього Договору.
Підрядник підтверджує, що до вартості Робіт визначених у Договірній ціні, включені усі витрати Підрядника, в тому числі витрати, пов’язані з організацією виконання Робіт та поставкою (навантаження/розвантаження) матеріалів, необхідних для виконання Робіт, витрати на обладнання (устаткування) необхідне для виконання Робіт та не передбачене умовами Договору та Додатків до Договору, витрати, які Підрядник здійснює на користь третіх осіб, та інш. Будь-яка додаткова вартість окремих витрат, пов’язаних з виконанням Договору, не сплачується Замовником окремо та вважається врахованою у ціні цього Договору.
Підрядник не може вимагати уточнення ціни Договору у зв’язку із залученням до виконання Робіт Співпідрядників. Вартість виконаних Співпідрядниками Робіт є складовою частиною загальної вартості Робіт згідно Договірної ціни.
Покращення якості предмета закупівлі не є підставою для збільшення ціни, визначеної в Договорі.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБІТ ПРОЕКТНОЮ ДОКУМЕНТАЦІЄЮ
Забезпечення Робіт проектною документацією покладається на Замовника із урахуванням положень Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, інших нормативних документів та цього Договору.
Підрядник зобов'язаний до початку виконання Робіт перевірити проектну документацію на Об'єкт, її комплектність та відповідність установленим вимогам. У разі виявлення невідповідності проектної документації установленим вимогам Підрядник протягом 3 (трьох) днів повідомляє про це Замовника.
Підрядник відповідає за охорону майна, виконувані Роботи, забезпечення безпеки протягом всього терміну дії Договору.
Сторони дійшли згоди, що страхування ризиків знищення або пошкодження об'єкта будівництва за цим Договором не передбачається.
Забезпечення Робіт матеріальними ресурсами здійснює Підрядник відповідно до проектної документації та вимог Договору. Підрядник зобов’язаний узгоджувати із Замовником постачальників матеріалів та устаткування.
Вартість електричної енергії та води, витрачених при виконанні Робіт не включаються у розрахунок вартості Договірної ціни.
Підрядник має право, якщо інше не встановлено Договором підряду, залучати до виконання Робіт інших осіб - Субпідрядників. При цьому договори субпідряду укладаються та виконуються з дотриманням вимог, визначених Загальними умовами.
Підрядник несе відповідальність перед Субпідрядниками за невиконання або неналежне виконання Замовником своїх зобов'язань за Договором, а перед Замовником - за невиконання зобов'язань Субпідрядниками.
Підрядник координує виконання робіт Субпідрядниками на будівельному майданчику, створює умови та здійснює контроль за виконанням ними договірних зобов'язань.
Укладання договорів Підрядника із Субпідрядниками не створює будь-яких правових відносин між Замовником і Субпідрядниками.
Замовник і Субпідрядник не можуть пред'являти один до одного претензії, пов'язані з порушенням умов договорів, укладених кожним з них з Генеральним підрядником, якщо інше не встановлено Договором або чинним законодавством України.
Субпідрядники, що залучаються до виконання Робіт, повинні відповідати кваліфікаційним та іншим вимогам, передбаченим у Договорі (мати ліцензію (дозвіл) на виконання Робіт, визначених договором субпідряду, досвід виконання аналогічних робіт та ресурси, достатні для їх виконання, тощо).
Для виконання Робіт Підрядник може залучати робочу силу в необхідній кількості та відповідної кваліфікації, якщо інше не передбачено умовами цього Договору.
У разі допущення Підрядником нещасного випадку зі смертельним наслідком, групового нещасного випадку, нещасного випадку з тяжкими наслідками зі своїми працівниками, Підрядник проводить з’ясування обставин і причин, а Замовник приймає рішення про доцільність продовження виконання Робіт Підрядником за цим Договором.
Підрядник зобов'язаний у визначеному Договором порядку інформувати Замовника про:
загрозу виконанню Договору з вини посадових осіб (інших представників) Замовника.
Підрядник повинен зберігати на будівельному майданчику один комплект проектної документації разом із змінами до неї та надавати її Замовнику на його прохання для користування. Допускається зберігання проектної документації, розробленої у вигляді електронних документів, за умови права доступу до неї Замовника.
Підрядник щомісячно до 15 числа наступного місяця зобов’язаний надавати Замовнику інформацію: про хід виконання робіт; забезпечення виконання робіт матеріальними ресурсами; результати здійснення контролю за якістю виконуваних робіт, матеріальних ресурсів. Обсяг інформації повинен бути достатнім для аналізу стану об’єкта будівництва, виявлення наявних проблем, прийняття Замовником необхідних для їх усунення заходів. Замовник має право запросити необхідну для нього інформацію позачергово. Інформація може надаватися як в усному так і в печатному виді (за визначенням потреби Замовником).
Підрядник зобов’язаний надати виконавчу документацію після завершення будівельних робіт.
Підрядник зобов'язаний звільнити будівельний майданчик після завершення робіт (очистити від сміття, непотрібних матеріальних ресурсів, тимчасових споруд, приміщень тощо). Якщо Підрядник не виконає зазначені зобов'язання, Замовник після попередження Підрядника у порядку, визначеному Договором, може звільнити будівельний майданчик своїми силами або із залученням третіх осіб. Витрати Замовника, пов'язані з виконанням зазначених робіт, компенсуються Підрядником.
відмовитися від прийняття закінчених Робіт Об'єкта у разі виявлення недоліків, які виключають можливість їх (його) використання відповідно до мети, зазначеної у проектній документації та Договорі, і не можуть бути усунені Підрядником, Замовником або третьою особою;
делегувати в установленому чинним законодавством України порядку повноваження щодо здійснення технічного нагляду і контролю третій особі, зокрема спеціалізованій організації (консультаційній, проектній, інжиніринговій тощо) або спеціалісту, які мають відповідні дозвільні документи, без дозволу Підрядника. Делегування Замовником своїх повноважень не звільняє його від відповідальності перед Підрядником за невиконання або неналежне виконання договірних зобов'язань, а також не позбавляє права здійснювати контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання Робіт;
укладати договори на проведення технічного та авторського нагляду, надання інженерно-консультаційних послуг, а також інших послуг, які необхідні для реалізації чи контролю проекту;
вносити зміни до Дефектного акту під час виконання Робіт за умови, що вартість Робіт, викликаних такими змінами, не перевищує 10 відсотків Договірної ціни, не впливає на характер Робіт визначених у Договорі та не призведе до збільшення договірної ціни.
вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень, або виправити їх своїми силами, якщо інше не передбачено Договором. У такому разі збитки, завдані Замовнику, відшкодовуються Підрядником, у тому числі за рахунок відповідного зниження Договірної ціни;
відмовитися від Договору та вимагати відшкодування збитків, якщо Підрядник своєчасно не розпочав Роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений Договором, стає неможливим;
відмовитися від Договору в будь-який час до закінчення виконання Робіт, оплативши Підряднику виконану частину Робіт з відшкодуванням збитків, завданих такою відмовою;
ініціювати внесення змін у Договір, вимагати його розірвання та відшкодування збитків за наявності істотних порушень Підрядником умов Договору;
вимагати відшкодування завданих йому збитків, зумовлених порушенням Договору.
Замовник також має інші права, передбачені договором підряду, Цивільним кодексом України, Загальними умовами та іншими актами законодавства.
надати Підряднику будівельний майданчик, проектну документацію;
сприяти Підряднику в порядку, встановленому Договором, у виконанні Робіт;
відшкодувати збитки та моральну шкоду в разі невиконання або неналежного виконання ним зобов'язань за Договором, якщо він не доведе, що порушення Договору сталося не з його вини;
виконувати належним чином інші зобов'язання, передбачені Договором, Цивільним кодексом України, Загальними умовами та іншими актами чинного законодавства України.
залучати до виконання Договору третіх осіб (Субпідрядників);
зупиняти Роботи у разі невиконання Замовником своїх зобов'язань за Договором, що призвело до ускладнення або до неможливості проведення Підрядником Робіт;
на відшкодування завданих йому збитків відповідно до чинного законодавства України та Договору;
ініціювати внесення змін у Договір;
ініціювати внесення змін до Дефектного акту під час виконання Робіт за умови, що вартість Робіт, викликаних такими змінами, не перевищує 10 відсотків Договірної ціни, не впливає на характер Робіт визначених у Договорі та не призведе до збільшення договірної ціни.
Підрядник має також інші права, передбачені Договором, Цивільним кодексом України, Загальними умовами та іншими актами чинного законодавства України.
На дату укладання Договору надати Замовнику через електронну систему закупівель (з накладенням кваліфікованого електронного підпису (КЕП)/удосконаленого електронного підпису (УЕП), чинний звіт з аналізу цін на матеріальні ресурси, створений засобами Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва у формі електронного документа.
виконати з використанням власних ресурсів, якщо інше не встановлено умовами Договору, та у встановлені строки Роботи відповідно до проектної та кошторисної документації;
передати Замовнику у порядку, передбаченому законодавством та Договором закінчені будівельні роботи;
вжити заходів до недопущення передачі без згоди Замовника проектної документації (примірників, копій) третім особам;
забезпечити ведення та передачу Замовнику в установленому порядку документів про виконання Договору;
відшкодувати відповідно до чинного законодавства України та Договору завдані Замовнику збитки;
інформувати в установленому порядку Замовника про хід виконання зобов'язань за Договором, обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення;
виконувати належним чином інші зобов'язання, передбачені Договором, Цивільним кодексом України, Загальними умовами та іншими актами чинного законодавства України.
КОНТРОЛЬ ЗА ВІДПОВІДНІСТЮ РОБІТ ТА МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ВСТАНОВЛЕНИМ ВИМОГАМ, ПРОЕКТНІЙ ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА ДОГОВОРУ
Роботи та матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, обов’язковість застосування яких передбачена нормативно-правовими актами або будівельними нормами.
З метою контролю за відповідністю будівельних Робіт проектній документації Замовник забезпечує здійснення авторського нагляду протягом усього періоду будівництва шляхом укладення договору з відповідальним розробником проектної документації (генеральним проектувальником).
Замовник здійснює контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання Робіт відповідно до частини першої статті 849 Цивільного кодексу України та у порядку, передбаченому Договором.
Для здійснення авторського та технічного нагляду і контролю за виконанням Робіт Підрядник зобов'язаний на вимогу Замовника чи осіб, які відповідно до договорів здійснюють авторський та технічний нагляд, надавати необхідні інформацію та документи.
Бюджетні зобов’язання за Договором виникають відповідно до планів фінансування, доведених Замовнику від головного розпорядника бюджетних коштів та інших джерел фінансування в межах бюджетних асигнувань, передбачених планом використання бюджетних коштів.
Оплата робіт проводиться у межах одержаних коштів на казначейський рахунок Замовника за фактично виконані та прийняті обсяги робіт згідно з формами № КБ-2в Акт приймання виконаних будівельних робіт та № КБ-3 Довідка про вартість виконаних будівельних робіт.
Замовник має право уточнити план фінансування протягом поточного року у разі внесення змін у строки виконання Робіт, прийняття рішення про прискорення чи уповільнення темпів виконання Робіт, а також із урахуванням наявних у нього коштів, обсягів фактично виконаних Робіт. Одночасно із уточненням плану фінансування Сторони внесять зміни в інші умови Договору.
Розрахунки за цим Договором здійснюються відповідно до Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 року № 590 (зі змінами та доповненнями).
Розрахунки за виконані Роботи проводяться на підставі документів про обсяги виконаних робіт та їх вартість. Документи про виконані Роботи та їх вартість складаються і підписуються Підрядником протягом 3 (трьох) робочих днів від дати завершення Робіт / етапу Робіт, та передаються Замовнику. Замовник перевіряє ці документи і в разі відсутності зауважень підписує їх. Після підписання документів замовник зобов'язаний оплатити виконані Роботи.
Замовник зобов’язаний підписати подані Підрядником документи, що підтверджують обсяги виконаних робіт, або обґрунтувати причини відмови від їх підписання протягом 3 (трьох) робочих днів з дня їх одержання.
Підрядник надає разом із формами КБ-2в, КБ-3 (у 2-х примірниках) Замовнику в паперовому і електронному вигляді (в машинозчитувальному форматі) документи, що підтверджують виконання Робіт, всю необхідну виконавчу документацію (сертифікати на застосовані матеріали, паспорти на конструкції та обладнання, акти на приховані роботи, документи, що підтверджують фактичні витрати на відрядження, та ін.), відомість ресурсів, яка підписана керівником підприємства та завірена печаткою (за наявності).
Усі платіжні документи за даним Договором оформлюються з дотриманням усіх вимог чинного законодавства України, що зазвичай ставляться до змісту і форми таких документів.
Зобов’язання по складанню всіх необхідних Актів по даному Договору покладається на Підрядника.
Приймання-передача закінчених робіт проводиться у порядку, встановленому Загальними умовами та Договором.
Якщо виявлені недоліки не можуть бути усунені Підрядником, Замовником або третьою особою, Замовник має право відмовитися від прийняття таких Робіт або вимагати відповідного зниження договірної ціни чи компенсації збитків.
Факт прийняття Робіт як за якістю, так і за кількістю засвідчується виключно Актами приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3, і підписується Підрядником, Замовником та погоджується уповноваженим представником, який здійснює технічний нагляд за виконанням Робіт.
Якщо замовник не розрахувався за виконані роботи або не сплатив інші суми, належні Підряднику, згідно з Договором, Підрядник, попередньо повідомивши Замовника, має право притримати передачу Замовнику закінчених Робіт, невикористаних матеріальних ресурсів та іншого майна. Порушення строків передачі закінчених Робіт у цьому разі вважається таким, що спричинено з вини Замовника і передбачає відшкодування витрат Підрядника, зумовлених цим порушенням.
Якщо після укладання Договору виникла потреба в додаткових Роботах пов’язаних з предметом закупівлі цього Договору, Підрядник повинен попередити Замовника протягом 2 ( двох ) календарних днів з дня її появи, погодити обсяги та джерело фінансування виключно до початку виконання таких Робіт. Замовник приймає рішення щодо виникнення додаткової потреби і повідомляє про нього Підрядника протягом 10 (десяти) календарних днів з дня одержання відповідного повідомлення. Якщо Підрядник виконав Роботи без оформлення належним чином документів, додаткові витрати, понесені ним, не відшкодовуються.
Склад і обсяги додаткових Робіт, необхідність виконання яких виникає в процесі виконання Робіт, фіксуються дефектним актом або протоколом.
Закупівля додаткових Робіт за рішенням Замовника здійснюється шляхом укладання нового (додатково) договору про закупівлю з урахуванням вимог Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (зі змінами та доповненнями).
ГАРАНТІЙНІ СТРОКИ ЯКОСТІ ЗАКІНЧЕНИХ РОБІТ (ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА) ТА ПОРЯДОК УСУНЕННЯ ВИЯВЛЕНИХ НЕДОЛІКІВ (ДЕФЕКТІВ)
Підрядник гарантує якість закінчених Робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у проектній документації, та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку.
Гарантійні строки якості закінчених Робіт, експлуатації змонтованих конструкцій встановлюються у Договорі з урахуванням вимог до цих Робіт і конструкцій, визначених у проектній документації (далі - гарантійний строк якості).
Гарантійний строк експлуатації об'єкта будівництва становить десять років від дня його прийняття замовником (далі - гарантійний строк експлуатації).
Початком гарантійних строків вважається день підписання Акта приймання виконаних будівельних робіт.
У разі виявлення Замовником протягом гарантійних строків недоліків (дефектів) у закінчених Роботах і змонтованих конструкціях він повідомляє про них Підрядника в порядку, передбаченому Договором.
Гарантійні строки продовжуються на час, протягом якого закінчені Роботи і змонтовані конструкції не могли експлуатуватися внаслідок виявлених недоліків (дефектів), відповідальність за які несе Підрядник.
Підрядник відповідає за недоліки (дефекти), виявлені в закінчених Роботах і змонтованих конструкціях протягом гарантійних строків, якщо він не доведе, що:
неналежної підготовки проектної документації;
У разі виявлення Замовником недоліків (дефектів) протягом гарантійних строків, він зобов'язаний у порядку, визначеному Договором, повідомити про це Підрядника і запросити його для складення відповідного акта про порядок і строки усунення виявлених недоліків (дефектів).
Якщо Підрядник відмовився взяти участь у складенні акта, Замовник має право в порядку, визначеному Договором, скласти такий акт із залученням незалежних експертів і надіслати його Підряднику.
У разі відмови Підрядника усунути виявлені недоліки (дефекти) Замовник може усунути їх своїми силами або із залученням третіх осіб у порядку, визначеному Договором. У такому разі Підрядник зобов'язаний повністю компенсувати Замовнику витрати, пов'язані з усуненням зазначених недоліків, та завдані збитки.
Якщо між Замовником і Підрядником виник спір щодо усунення недоліків (дефектів) або їх причин, на вимогу будь-якої Сторони може бути проведено незалежну експертизу. Фінансування витрат, пов'язаних з проведенням такої експертизи, покладається на Підрядника, крім випадків, коли за результатами експертизи буде встановлено відсутність порушень умов Договору Підрядником або причинного зв'язку між діями Підрядника та виявленими недоліками (дефектами). У такому випадку витрати, пов'язані з проведенням експертизи, фінансує Сторона, яка вимагала її проведення, а якщо експертизу проведено за згодою Сторін, такі витрати покладаються на обидві Сторони в рівних частинах.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЗА ДОГОВОРОМ ТА ПОРЯДОК УРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ
За порушення зобов'язань Договору Сторони несуть відповідальність та врегульовують спори відповідно до законодавства та умов Договору.
Види порушень та можливі обмеження за них, установлені Договором:
За прострочення строків виконання Робіт, Підрядник сплачує Замовнику пеню у розмірі 0,1 відсотка з урахуванням /без ПДВ від вартості Робіт, виконання яких прострочено, за кожний день прострочення, але не більше 10 (десяти) відсотків загальної вартості Договору;
Оплата пені та штрафу не звільняє Підрядника від його обов’язків щодо виконання цього Договору.
За порушення господарських зобов’язань за цим Договором до Сторін можуть застосовуватися такі оперативно-господарські обмеження:
Оперативно-господарські обмеження застосовуються незалежно від провини Сторони, яка порушила господарське зобов’язання за цим Договором.
У разі порушення (невиконання, неналежного виконання) другою Стороною будь-якого одного чи будь-яких декількох зобов’язань, передбачених цим Договором, управлена Сторона має право застосувати до другої Сторони будь-яку одну або декілька одночасно, або одночасно всі оперативно-господарські обмеження, передбачені підпунктами пункту 16.4 цього Договору.
Про застосування оперативно-господарського обмеження (одного, декількох одночасно чи одночасно усіх, передбачених цим Договором) управнена Сторона письмово повідомляє другу Сторону. Письмове повідомлення про застосування оперативно-господарського обмеження або направляється рекомендованим цінним листом (з описом вкладення та повідомлення про вручення) на адресу фактичного місцезнаходження Сторони, або направляється у вигляді скан-копії на електронну адресу Сторони Договору.
У разі застосування оперативно-господарського обмеження, передбаченоного у підпункті 16.4.1 цього Договору, цей Договір вважається розірваним через 20 (двадцять) календарних днів з дня направлення управненою Стороною письмового повідомлення в будь-який спосіб, передбачений у пункті 16.8 цього Договору.
У разі застосування Замовником оперативно-господарського обмеження, передбаченого підпунктом 16.4.5, з Підрядником (у разі реорганізації – його правонаступником) не будуть укладені жодні договори та угоди цивільного чи господарського характеру, незалежно від їх предмета, ціни та (не)застосування передбачених законодавством процедур відбору виконавців, у тому числі процедур публічних закупівель, протягом строку дії обмежень. Строк дії оперативно-господарського обмеження визначає Замовник, але він не буде перевищувати 3 (трьох) років з моменту початку її застосування.

Що подає переможець

З файлу ТД.doc, додаток 2

Замовник не вимагає документального підтвердження публічної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації» та/або міститься у відкритих публічних електронних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів.
Відповідно до пункту 6.2 тендерної документації переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, зазначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 пункту 47 Особливостей наступні документи:
Документи, які надаються ПЕРЕМОЖЦЕМ(юридичною особою):
Документи, які надаються ПЕРЕМОЖЦЕМ(фізичною особою чи фізичною особою — підприємцем):
Фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку (підпункт 5 пункту 47 Особливостей). – Повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» сформований у паперовій або електронній формі, що містить інформацію про відсутність судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України щодо фізичної особи, яка є учасником процедури закупівлі.Документ повинен бути виданий / сформований / отриманий у поточному році тамістити QR-код, за яким можна знайти відповідний підтверджувальний запис в електронних ресурсах ІАС.Доступ до інформаційно-аналітичної системи (ІАС), як і можливість отримати витяг, відкритий на порталі МВС: https://vytiah.mvs.gov.ua/app/landing
Враховуючи, що відповідно до статті 95 Цивільного кодексу України відокремлені підрозділи та філії не є юридичними особами переможець, який є відокремленим підрозділом або філією юридичної особи, має надати Витяг або довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення та повний Витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» на керівника юридичної особи, а не керівника відокремленого підрозділу або філії.
Переможець процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю. Інформація про право підписання договору про закупівлю надається переможцем шляхом завантаження її в електронну систему закупівель. Такою інформацією може бути наказ про призначення керівника та/або протокол про призначення керівника та/або Витяг або виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та/або довіреність та/або доручення тощо.
У разі наявності обмежень у підписанта договору про закупівлю (уповноваженої особи переможця процедури закупівлі) щодо укладання таких договорів згідно з вимогами Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та/або установчих (статутних) документів переможець процедури закупівлі зобов’язаний додатково надати копію одного з таких документів:
оригінал рішення загальних зборів учасників та / або іншого відповідного документу, про надання згоди на вчинення значного правочину – договору про закупівлю (у формі протоколу загальних зборів або рішення єдиного учасника) або його копію, посвідчену підписом, печаткою учасника (або нотаріально завірена копія), у якому зазначено посилання на номер оголошення про проведення відкритих торгів, суму договору відповідно до цінової пропозиції та підписанта договору, якому надаються повноваження на укладення (підписання) договору;
довіреність на підписанта договору про закупівлю, оформлена належним чином з урахуванням статуту.
Якщо відповідно до установчих (статутних) документів переможця процедури закупівлі в підписанта договору про закупівлю наявні обмеження щодо укладання договору про закупівлю, які залежать від відсотка майна юридичної особи та/або відсотка балансу юридичної особи, та переможець процедури закупівлі не надає відповідного протокольного рішення учасників (акціонерів, власників) з наданням повноважень на укладання договору про закупівлю, такий переможець процедури закупівлі додатково надає копії балансу підприємства (форма № 1 відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 07.02.2013 № 73 «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.02.2013 за № 336/22868) за останній звітний період з відповідним підтвердженням його одержання адресатом фінансової звітності, передбаченим постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 № 419 «Про затвердження Порядку подання фінансової звітності».
Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі, у тому числі за результатами електронного аукціону, або узгодженої ціни пропозиції учасника в разі застосування переговорної процедури закупівлі, крім випадків:
У разі необхідності перерахунку ціни тендерної пропозиції переможець має надати такий перерахунок замовнику під час укладання договору про закупівлю. Перерахунок повинен містити ціну «з» та «без» ПДВ у разі, коли переможець процедури закупівлі є платником податку на додану вартість.
Забезпечення виконання договору про закупівлю – не вимагається.
Переможець процедури закупівлі – нерезидент повинен надати документи з урахуванням особливостей законодавства його країни походження (далі – аналоги документів).

Файли закупівлі2

Додаток №3 Проєкт договору.docx Проєкт договору · 13.11.2026
ТД.doc Тендерна документація · 13.11.2026

Тип файлу вказує замовник, і він часто неточний: тендерна документація трапляється під типом «Проєкт договору». Електронні підписи (.p7s) не показуємо.

Дані – з відкритого API Prozorro, оновлюються кожні 15 хвилин. Обов'язкові умови – лише в оголошенні й документації на Prozorro; ця сторінка – зручний витяг.