Закупівлі · Послуги з ремонту і технічного обслуговування будівельних конструкцій
Послуги з енергомодернізації будівлі в рамках підготовки до опалювального періоду, по об’єкту: «Поточний ремонт системи опалення будівлі їдальні за адресою: м. Вінниця, вул. Політехнічна, 5 а»
Приймають пропозиції до 22.11.2026 о 00:00
тобто до кінця дня 21.11.2026 за київським часом
залишилось 7 днів 16 год 36 хв
Додати в календар
2 038 399,51 грночікувана вартість, без ПДВ
- Замовник
- Харківський національний університет внутрішніх справ · ЄДРПОУ 08571096
61080, Харківська область, Харків, проспект Льва Ландау 27 - Процедура
- Відкриті торги з особливостями · критерій оцінки: найнижча ціна
- Предмет
- Послуги · ДК 021 50720000 Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення
- Номер
- UA-2026-11-06-014917-a · сторінка в Prozorro ↗
- Забезпечення пропозиції
- 10 192,00 грн
Строки
- Запитання до замовникадо 19.11.2026 о 00:00
- Оскарження умовдо 19.11.2026 о 00:00
- Подання пропозиційз 06.11.2026 о 19:45 до 22.11.2026 о 00:00
- Аукціон23.11.2026 о 14:01
Час київський. Строк подання в Prozorro – точна мить: щойно вона настає, електронна система перестає приймати пропозиції, тож строк «о 00:00» означає кінець попереднього дня. Замовник може продовжити строк, якщо змінює документацію; дані тут оновлюються кожні 15 хвилин.
Що закуповують1
| Позиція | Кількість | Поставка |
|---|---|---|
| Послуги з енергомодернізації будівлі в рамках підготовки до опалювального періоду, по об’єкту: «Поточний ремонт системи опалення будівлі їдальні за адресою: м. Вінниця, вул. Політехнічна, 5 а»50720000-8 Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення | 1 послуга | до 31.12.2026Відповідно до документації |
Умови оплати й виконання
- Післяоплата 100% – протягом 30 календарних днів після події «надання послуг»РозрахункиРозрахунки за виконані Виконавцем роботи здійснюються на підставі Акту приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) шляхом безготівкового переказу коштів на поточний рахунок Виконавця починаючи з 30% виконаних будівельних робіт протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту його підписання. за виконані Виконавцем роботи здійснюються на підставі Акту приймання виконаних будівельних…
- Виконання: 100% – 30 календарних днів від події «підписання договору»Поставка Товару здійснюється дрібними партіями (можливо щоденно (окрім суботи та неділі)), без обмеження розміру мінімального замовлення конкретної партії на підставі замовлення Замовника. Замовлення передається телефоном. У разі необхідності для Замовника або на вимогу Учасника замовлення підтверджується письмово. Письмове замовлення повинне містити наступну інформацію: а) асортимент Товару; б) к…
Що треба підтвердити
Вимоги, які замовник заповнив у Prozorro. Біля кожної позначено, чи потрібен документ (документ), чи досить відповіді в системі (відповідь). Які саме документи прийнятні – описано в тендерній документації (файли нижче).
У пропозиції
Учасник підтверджує ці вимоги, коли подає пропозицію.
Підстави для відмови в участі
Наявність не виконаних зобов'язань за раніше укладеним договором
Варіант: При відсутності не виконаних зобов'язань за раніше укладеним договором підтверджується, що
- Учасник процедури закупівлі не мав з цим самим замовником договору про закупівлю, який було достроково розірвано через невиконання учасником своїх зобов’язань із застосуванням санкцій у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договорувідповідь
Або: При наявності не виконаних зобов'язань за раніше укладеним договором підтверджується, що
- Учасник процедури закупівлі вжив заходів для доведення своєї надійності, а саме: сплатив або зобовʼязався сплатити відповідні зобовʼязання та відшкодування завданих збитківвідповідь
Вчинення економічних правопорушень
- Учасник процедури закупівлі протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендеріввідповідь
Порушення справи про банкрутство
- Учасник процедури закупівлі не визнаний в установленому законом порядку банкрутом та стосовно нього не відкрита ліквідаційна процедуравідповідь
Вчинення правопорушень, повʼязаних із застосуванням санкцій
- Учасник процедури закупівлі або кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер) юридичної особи - учасника процедури закупівлі не є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції", крім випадку, коли активи такої особи в установленому законодавством порядку передані в управління АРМАвідповідь
- Учасник процедури закупівлі не є громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран (крім того, що проживає на території України на законних підставах); юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран; юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі - активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь/…відповідь
- Учасник процедури закупівлі не пропонує в тендерній пропозиції товари походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран (за винятком товарів походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протяг…відповідь
Наявність інших підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі
Варіант: Резидентом підтверджується, що
- У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань присутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"відповідь
Або: Нерезидентом підтверджується, що
- Учасник процедури закупівлі є нерезидентом яким було надано повну інформацію про кінцевих бенефіціарних власників, у спосіб, визначений замовником у тендерній документаціївідповідь
Кваліфікаційні критерії
Наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій
- 1.1.1. Довідка, складена у довільній формі, про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, де зазначено: - підстави використання такого майна (власне, орендоване) - наявну кількість; - відомості про технічний стан. Для документального підтвердження наявності обладнання та матеріально – технічної бази, учасник повинен надати у складі своєї тендерної пропозиції оригінали чи копії документів, що підтверджують право власності або користування чи залучення: договору (договорів) купівлі – продажу, та/або акту (актів) введення в експлуатацію, та/або накладної (накладних) на придбання товару,…відповідь
Наявність працівників відповідної кваліфікації
- 1.2.1 Довідка, складена у довільній формі, про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід на фірмовому бланку Учасника (за наявності) та завірену печаткою (за наявності).Учасник може зазначити лише тих відповідальних виконавців, які будуть задіяні при виконанні робіт/послуг, що є предметом закупівлі. Обов'язковою є наявність таких штатних працівників, як інженера з проектно-кошторисної роботи та інженера з охорони праці, на підтвердження надати оригінал або копію наказу та/або трудової книжки та/або копію цивільно-правової угоди, тощо, а також надати с…відповідь
Наявність досвіду виконання аналогічного договору
- 1.3.1. На підтвердження досвіду виконання аналогічних договорів Учасник має надати: - Довідку в довільній формі, з інформацією про аналогічний (-і) договору (-ів) (не менше одного договору, зазначеного в довідці в повному обсязі) із зазначенням суми та номеру договору(-ів), повного найменування замовника згідно таких договорів, їх адреса та контактних номерів телефонів, прізвища ім’я та по батькові осіб представників замовника, предмет договору(-ів), та строки виконання робіт.. - Для документального підтвердження цієї інформації учасник повинен надати оригінал чи засвідчену підписом уповнова…відповідь
Умови пропозиції
Строк дії тендерної пропозиції
- Строк дії тендерної пропозиції із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій – 120 деньвідповідь
Забезпечення тендерних пропозицій 1 документ
- Розмір забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції у грошовому виразі у % від очікуваної вартості закупівлі – 0.5000001 відсотокдокумент
- Вид та умови надання забезпечення тендерних пропозиційвідповідь
Лише переможець
Ці документи подає тільки переможець – після того, як замовник визначить його, у строк, встановлений документацією.
Підстави для відмови в участі
Вчинення корупційних правопорушень
Варіант: Юридичною особою підтверджується, що
- Відомості про учасника процедури закупівлі не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушеннявідповідь
- Керівника учасника процедури закупівлі, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцієювідповідь
Або: Фізичною особою підтверджується, що
- Учасника процедури закупівлі не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцієювідповідь
Вчинення кримінальних правопорушень
Варіант: Фізичною особою підтверджується, що
- Учасник процедури закупівлі не був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої знято або погашено у встановленому законом порядкувідповідь
Або: Юридичною особою підтверджується, що
- Керівник учасника процедури закупівлі не був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядкувідповідь
Вчинення правопорушень, пов'язаних з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми
Варіант: Фізичною особою підтверджується, що
- Учасника процедури закупівлі не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьмивідповідь
Або: Юридичною особою підтверджується, що
- Керівника учасника процедури закупівлі, яка є учасником процедури закупівлі, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьмивідповідь
Кваліфікаційні критерії
Інформування про субпідрядників/співвиконавців
Варіант: При відсутності залучених спроможностей субпідрядника/співвиконавця або в обсязі не більше ніж 20% вартості договору підтверджується, що
- Учасник закупівлі, разом із залученими спроможностями субпідрядника/співвиконавця (за наявності), відповідає кваліфікаційним критеріям відповідно до частини третьої статті 16 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"відповідь
Або: При наявності залучених спроможностей субпідрядника/співвиконавця в обсязі не менше ніж 20% вартості договору підтверджується, що
- Субʼєкт господарювання, спроможності якого залучаються до виконання робіт та послуг не має підстав, визначених у частині першій статті 17 Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі"відповідь
Перевіряє замовник
Замовник перевіряє ці підстави сам; учасникові зазвичай досить підтвердити їх відповіддю в системі.
Підстави для відмови в участі
Наявність впливу на прийняття рішення замовника
- Учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлівідповідь
Наявність зв'язку учасника з іншими учасниками процедури або замовником
- Учасник процедури закупівлі є пов'язаною особою з іншими учасниками та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовникавідповідь
Перелік документів з тендерної документації
Витяг зроблено автоматично з файлів закупівлі: назви документів наведено так, як їх написав замовник. Перед поданням звірте з оригіналом – посилання на файл біля кожного розділу.
Що подає учасник: кваліфікація та інші документи
З файлу Додаток 1 до ТД (Перелік документів та_або інформації_ які подаються Учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції) Послуги з енергомодернізації.doc, додаток 1
- 1 – Перелік документів та інформації для підтвердження відповідності Учасника кваліфікаційним критеріям, визначеним у статті 16 Закону «Про публічні закупівлі»:
- Наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій** Під час закупівлі робіт або послуг у разі встановлення кваліфікаційного критерію, такого як наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій та/або наявність працівників, які мають необхідні знання та досвід, учасник може для підтвердження своєї відповідності такому критерію залучити спроможності інших суб’єктів господарювання як субпідрядників / співвиконавців – 1.1.1. Довідка, складена у довільній формі, про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, де зазначено:- підстави використання такого майна (власне, орендоване)- наявну кількість;- відомості про технічний стан.Для документального підтвердження наявності обладнання та матеріально – технічної бази, учасник повинен надати у складі своєї тендерної пропозиції оригінали чи копії документів, що підтверджують право власності або користування чи залучення: договору (договорів) купівлі – продажу, та/або акту (актів) введення в експлуатацію, та/або накладної (накладних) на придбання товару, та/або договору (договорів) оренди, та/або договору про співпрацю, та/або договору користування чи надання послуг тощо (вказані договори оренди/користування/про співпрацю/надання послуг повинні бути чинними на дату розкриття тендерної пропозиції). У разі надання документу (договору), що підтверджує право оренди (чи залучення) на відповідне обладнання, машину чи механізм, зазначений договір має містити конкретне посилання на назву, тип (марку) або модель.Примітка: у разі якщо учасник планує залучити інших суб’єктів господарювання як співвиконавців для підтвердження наявності обладнання, матеріально-технічної бази та технологій, то такі учасники у складі пропозиції надають довідку в довільній формі, щодо наявності у таких суб’єктів обладнання, матеріально-технічної бази та технологій.
- Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід**Під час закупівлі робіт або послуг у разі встановлення кваліфікаційного критерію, такого як наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій та/або наявність працівників, які мають необхідні знання та досвід, учасник може для підтвердження своєї відповідності такому критерію залучити спроможності інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/ співвиконавців – 1.2.1 Довідка, складена у довільній формі, про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід на фірмовому бланку Учасника (за наявності) та завірену печаткою (за наявності).Учасник може зазначити лише тих відповідальних виконавців, які будуть задіяні при виконанні робіт/послуг, що є предметом закупівлі.Обов'язковою є наявність таких штатних працівників, як інженера з проектно-кошторисної роботи та інженера з охорони праці, на підтвердження надати оригінал або копію наказу та/або трудової книжки та/або копію цивільно-правової угоди, тощо, а також надати сканкопію кваліфікаційного сертифікату інженера-проектувальника в частині кошторисної документації (у разі, якщо сертифікат виданий раніше п’ятирічної давнини відносно кінцевого строку подання тендерної пропозицій, надати документи, які підтверджують проходження підвищення кваліфікації).Надати сканкопії оригіналів посвідчень щодо підтвердження перевірки знань з питань охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями; сканкопії оригіналів посвідчень навчання з питань охорони праці посадових осіб підприємства учасника для підтвердження можливості створення комісії з перевірки знань з питань охорони праці працівників підприємства (не менше трьох).Для підтвердження наявності сертифікованого інженера з кошторисної справи учасник повинен надати у складі пропозиції відповідний чинний сертифікат.У разі участі об'єднання учасників надається узагальнена довідка, яка повинна містити інформацію про наявність у учасника посадових осіб, під керівництвом яких здійснюється діяльність кожного учасника об’єднання.
- Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів) – 1.3.1. На підтвердження досвіду виконання аналогічних договорів Учасник має надати:- Довідку в довільній формі, з інформацією про аналогічний (-і) договору (-ів) (не менше одного договору, зазначеного в довідці в повному обсязі) із зазначенням суми та номеру договору(-ів), повного найменування замовника згідно таких договорів, їх адреса та контактних номерів телефонів, прізвища ім’я та по батькові осіб представників замовника, предмет договору(-ів), та строки виконання робіт..- Для документального підтвердження цієї інформації учасник повинен надати оригінал чи засвідчену підписом уповноваженої особи учасника копію зазначеного ним договору з усіма додатками, що є його невід’ємними частинами, з оригіналом (оригіналами) чи із засвідченою (засвідченими) копією (копіями) видаткової (видаткових) накладної (накладних) та/або акту (актів) прийому-передачі (послуг) робіт, що свідчить (свідчать) про виконання договору у повному обсязі та сканкопію оригіналу відгуку від замовника про досвід роботи з учасником.Аналогічним вважається договір за кодом ЄЗС ДК 021:2015: 50720000-8 Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення
- Інформація щодо відсутності підстав, установлених в пункті 47 Особливостей:
- Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, зазначених в пункті 47 Особливостей (крім підпунктів 1 і 7 цього пункту), шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції, з урахуванням пункту 5 розділу 3 тендерної документації.
- Інформація в довільній формі про кінцевих бенефіціарних власників учасника процедури закупівлі, що є нерезидентом: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства (підданства), а в разі, коли кінцевий бенефіціарний власник — іноземець є громадянином (підданим) кількох країн, — усі країни його громадянства (підданства), а також повне найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому така особа є кінцевим бенефіціарним власником, характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу).
- Перелік документів, що підтверджують надання учасником забезпечення тендерної пропозиції (якщо таке забезпечення передбачено оголошенням про проведення процедури закупівлі та тендерною документацією):
- Гарантія за формою, наведеною нижче, з урахуванням умов, викладених в пунктах 2, 3 розділу 3 тендерної документації.Вимоги до оформлення забезпечення тендерної пропозиції (зазначити у разі, якщо вимагається):в гарантії потрібно зазначити дані в місцях з нижнім підкресленням;замінити слова курсивом на відповідні дані;*у випадку відсутності договору зазначається «відсутній» або ставиться прочерк, або залишається поле пустим;**цей пункт виконується у випадку встановлення вимоги щодо надання гарантії на паперовому носії.ФОРМА забезпечення тендерної пропозиції________________________________________ ГАРАНТІЯ № ________(назва в разі необхідності)1. РеквізитиДата видачі ______________Місце складання ___________________________________________________________________
- Перелік документів та/або інформації щодо субпідрядника / співвиконавця (у випадку закупівлі робіт чи послуг) (цей пункт зазначається у разі закупівлі робіт чи послуг):
- Учасник в складі тендерної пропозиції надає довідку з інформацією про повне найменування, місцезнаходження, код ЄДРПОУ та ПІБ керівника щодо кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт чи послуг як субпідрядника / співвиконавця в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю (надається у разі залучення).
- Перелік документів та/або інформації на підтвердження інформації про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:
- Складені у програмному комплексі АВК-5 або Будівельні технології: Кошторис (в актуальній редакції на дату торгів) або сумісному з ним:- документи, що є додатками до проекту договору, а саме:договірна ціна - тверда;графік виконання робіт;план фінансування.Інформація має бути надана у сканованому вигляді у форматі *.pdf, за підписом керівника учасника і печаткою (в разі наявності) та за підписом сертифікованого інженера з кошторисної справи, засвідчені його печаткою.
- Перелік документів та/або інформації щодо інформації про маркування, протоколи випробувань або сертифікати, що підтверджують відповідність предмета закупівлі встановленим замовником вимогам:
- Довідку довільної форми, у якій зазначити дані про наявність чинної ліцензії або документа дозвільного характеру на провадження виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом. Замість довідки довільної форми учасник може надати чинну ліцензію або документ дозвільного характеру
- Сканований оригінал Декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці, а саме:- Роботи в діючих електроустановках і на кабельних лініях напругою понад 1000В (п.9 групи А, додатку 2 Порядку);- Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, устаткування підвищеної небезпеки (п.11 групи А, додатку 2 Порядку), а саме: устаткування напругою понад 1000В (п.8 групи А);- Роботи в зонах дії іонізуючого випромінювання, електростатичного та електромагнітного полів (п.4 групи Б, додатку 2 Порядку);- Газополумяні роботи (п25 додатку 6 Порядку);- Зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд (п.22 додатку 6 Порядку);- Зварювальні роботи (п.15 додатку 6 Порядку);- Монтаж, демонтаж устаткування підвищеної небезпеки, що увійшли в додаток 7 (п.8 додатку 7 Порядку);- Посудини, що працюють під тиском понад 0,05МПа (п.9 додатку 7 Порядку)
- Сканований оригінал Декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.
- Сканований оригінал діючого посвідчення, або інший документ (не менше двох), про проходження навчання та перевірки знань з питань пожежної безпеки працівників ІТР; (надати витяг з протоколу).
- Сканований оригінал діючого посвідчення, (не менше двох), про допущення до роботи в електроустановках напругою до та понад 1000В; (надати підтверджуючий протокол).
- Скановану копію з оригінала документа в кольоровому вигляді з обов’язковою наявністю QR-коду на сертифікатах ДСТУ EN ISO 9001:2018 (ISO 9001:2015, IDT) «Система управляння якістю. Вимоги».
- Сканований сертифікат на систему екологічного управління у сфері будівництва житлових і нежитлових будівель про відповідність вимогам ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT) «Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування».
- Сканований сертифікат на систему управління охороною здоров’я та забезпечення безпечності праці про відповідність вимогам ДСТУ ISO 45001:2019 (ISO 45001:2018, IDT) «Системи управління охороною здоров’я та безпекою праці. Вимоги та настанови щодо застосування». Вимоги та настанови щодо застосування».
- Скановану копію з оригінала документа в кольоровому вигляді посвідчення внутрішнього аудитора системи управління якістю та внутрішній аудит систем менеджменту згідно до вимог ISO 19011:2018 та вимог ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT) працівника учасника торгів.
- 7 – Перелік інших документів та/або інформації, які встановлено відповідно до законодавства для Учасників:
- Достовірна інформація у вигляді довідки довільної форми, у якій зазначити дані про наявність чинної ліцензії або документа дозвільного характеру на провадження виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом. Замість довідки довільної форми учасник може надати чинну ліцензію або документ дозвільного характеру.(У разі, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду господарської діяльності не передбачено, тоді учасник повинен надати лист-роз’яснення в довільній формі, із зазначенням законодавчих підстав щодо ненадання відповідних документів).
- У разі, якщо учасник або його кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі — активи), є громадянином Російської Федерації / Республіки Білорусь / Ісламської Республіки Іран та проживає на території України на законних підставах, учасник у складі тендерної пропозиції має надати стосовно таких осіб:військовий квиток, виданий іноземцю, який в установленому порядку уклав контракт про проходження військової служби у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту або Національній гвардії Україниабопосвідчення біженця чи документ, що підтверджує надання притулку в Україні,абопосвідчення особи, яка потребує додаткового захисту в Україні,абопосвідчення особи, якій надано тимчасовий захист в Україні,абовитяг із реєстру територіальної громади, що підтверджує зареєстроване або задеклароване місце проживання (перебування) особи разом з посвідкою на тимчасове проживання або посвідкою на постійне проживання або візою.У разі, якщо активи учасника в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, учасник у складі тендерної пропозиції має надати:ухвалу слідчого судді, суду, щодо арешту активів
- У разі, якщо тендерна пропозиція подається об’єднанням учасників, до неї обов’язково включається документ про створення такого об’єднання.
- Кваліфікований електронний підпис (КЕП), накладений на тендерну пропозицію відповідно до пункту 1 розділу 3 тендерної документації.
- У разі, якщо учасник не повинен складати або відповідно до норм чинного законодавства (в тому числі у разі подання тендерної пропозиції учасником-нерезидентом відповідно до норм законодавства країни реєстрації) не зобов’язаний складати якийсь зі вказаних в положеннях документації документ, накладати електронний підпис, то він надає лист-роз’яснення в довільній формі, у якому зазначає законодавчі підстави щодо ненадання відповідних документів або ненакладення електронного підпису; або надає копію/ї роз'яснення/нь державних органів щодо цього.
- Документи або копії документів відповідно до пункту 7 розділу 1 тендерної документації (зокрема, тендерна пропозиція та всі документи, які передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї, складаються українською мовою. Документи або копії документів (які передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї), які надаються Учасником у складі тендерної пропозиції, викладені іншими мовами, повинні надаватися разом із їх автентичним перекладом українською мовою).
Що має містити пропозиція
З файлу Додаток 2 до ТД Послуги з енергомодернізації .doc · «Учасник процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції надає складені у програмному комплексі «Будівельні Технології: Кошторис 8» або АВК-5: Кошторис (в…»
- Локальний кошторис 02-01-01 на Покрівля
- Роздiл 1. Покрівля
- Улаштування розділювального шару із геотекстилю зізварюванням стикум2
- Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембранм2
- Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембрандо стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висотапримикань 400 мм (виходи на покрівлю)м
- Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембрандо стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На перші100 мм висоти примикань понад 400 мм додавати до500 ммм
- Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембрандо стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висотапримикань 400 мм (труби)м1,1
- Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембрандо стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висотапримикань 400 мм(парапети)м
- Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембрандо стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На перші100 мм висоти примикань понад 400 мм додавати до700 ммм
- Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембрандо стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На перші100 мм висоти примикань понад 400 мм додавати до900 ммм
- Монтаж планки прижимноїм
- Встановлення аераторівл-ка
- Улаштування з листової сталi звисiвм
- Ремонт однорівневих лійок внутрішнього водостокул-ка
- Локальний кошторис 02-01-02 на Ремонтно-будівельні
- Роздiл 1. Демонтажні роботи
- Насікання поверхні стін, перегородок прямокутнихстовпів, колон, пілястр та криволінійних поверхоньвеликого радіусу по бетону під штукатуркум2
- Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючимрозчиномм2
- Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах звідбиванням штукатурки в укосахшт
- Знімання дверних полотенм24,56
Що подає переможець
З файлу Додаток 4 до ТД Послуги з енергомодернізації.doc, додаток 4
- І. Перелік документів для підтвердження відповідності Переможця вимогам, визначеним у пункті 47 Особливостей
- Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією.(підпункт 3 пункт 47 Особливостей)Інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, згідно з якою не буде знайдено інформації про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення керівника учасника процедури закупівлі. Довідка надається в період відсутності функціональної можливості перевірки інформації на веб ресурсі Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, яка не стосується запитувача.
- Керівник учасника процедури закупівлі був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку (підпункт 6 пункту 47 Особливостей).Повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» сформований у паперовій або електронній формі, що містить інформацію про відсутність судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України щодо керівника учасника процедури закупівлі.Довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.Документ повинен бути виданий / сформований / отриманий у поточному році.
- Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми (підпункт 12 пункту 47 Особливостей).
- Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією.(підпункт 3 пункт 47 Особливостей)Інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, згідно з якою не буде знайдено інформації про корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення фізичної особи, яка є учасником процедури закупівлі. Довідка надається в період відсутності функціональної можливості перевірки інформації на веб ресурсі Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, яка не стосується запитувача.
- Фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку (підпункт 5 пункту 47 Особливостей).Повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» сформований у паперовій або електронній формі, що містить інформацію про відсутність судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України щодо фізичної особи, яка є учасником процедури закупівлі.Довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушенняДокумент повинен бути виданий / сформований / отриманий у поточному році.
- Керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми (підпункт 12 пункту 47 Особливостей).
- ІІ. Перелік інших документів та/або інформації, які подаються Переможцем
- Переможець процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю.
Файли закупівлі6
- ТД (за Особливостями зі змінами) Послуги з енергомодернізації .doc Без типу · 06.11.2026
- Додаток 1 до ТД (Перелік документів та_або інформації_ які подаються Учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції) Послуги з енергомодернізації.doc Без типу · 06.11.2026
- Додаток 2 до ТД Послуги з енергомодернізації .doc Без типу · 06.11.2026
- Додаток 3 до ТД Послуги з енергомодернізації Проект договору.doc Проєкт договору · 06.11.2026
- Додаток 4 до ТД Послуги з енергомодернізації.doc Без типу · 06.11.2026
- ДОДАТОК 5 до ТД Послуги з енергомодернізації.doc Без типу · 06.11.2026
Тип файлу вказує замовник, і він часто неточний: тендерна документація трапляється під типом «Проєкт договору». Електронні підписи (.p7s) не показуємо.
Дані – з відкритого API Prozorro, оновлюються кожні 15 хвилин. Обов'язкові умови – лише в оголошенні й документації на Prozorro; ця сторінка – зручний витяг.